本案涉及青岛xx公司与重庆xx公司之间的建设工程项目施工合同纠纷。案件的起源可以追溯到双方签订的《xxxx二期B区15#-27#楼及28#地下车库工程工程建设价格鉴定意见书》(以下简称鉴定意见书),该鉴定意见书成为双方争议的焦点。青岛xx公司不服重庆市高级人民法院(2022)渝民终1023号民事判决,向最高人民法院申请再审。
:鉴定意见书存在未按合同约定的计价原则进行检验确定、水电费未按合同约定调差、钢筋建模算量平法图集版本选择不当等问题,导致工程建设价格过低。鉴定意见书未将青岛xx公司自行购买的材料计入工程建设价格错误。
:青岛xx公司实际施工的工程量远低于一、二审判决认定金额,大量合同约定本应由青岛xx公司完成施工的工程建设项目其并未施工。青岛xx公司一审中违规提交翻晒的废旧图纸,该图纸不能作为鉴定依据。
:鉴定机构对鉴定意见进行了解释说明,并出庭接受质询,鉴别判定程序合法。鉴定意见书采用的计价原则与补充协议约定一致。对于选择性鉴定意见,青岛xx公司提供的图纸缺乏相应签章,一、二审法院选择按照发包人重庆xx公司提供的图纸作出的选择性鉴定意见,并无不当。对于推断性鉴定意见,由于涉及相关鉴定事项的证据不充分,一、二审法院依据在案证据对该部分意见选择认定并无不当。
:工期延误的根本原因在于重庆xx公司拖延付款,应当扣除重庆xx公司、其他分包单位及恶劣天气等原因耽误的工期,应加大重庆xx公司的责任,减少青岛xx公司的责任。违约金条款适用错误,工期违约金应按同期贷款市场报价利率或实际损失调低。
:青岛xx公司严重延误工期给重庆xx公司造成了巨大经济损失,应当依约支付工期延误违约金。
:已生效的(2018)渝01民初496号民事判决已经认定青岛xx公司工期延误的事实。二审法院分别计算三个标段的违约金并对青岛xx公司的工期延误损失鉴定申请不予准许并无不当。对于违约金计算截止日期,已生效的(2018)渝01民初496号民事判决已确认双方合同于2018年10月10日解除,二审法院计算违约金至双方合同解除之日并无不当。
:一、二审法院认定举证责任由重庆xx公司承担并无不当。重庆xx公司撤回了对青岛xx公司施工工程是不是真的存在质量上的问题及相关质量上的问题与青岛xx公司施工行为是不是真的存在因果关系的鉴定申请。
:根据谁主张谁举证的一般规则,重庆xx公司主张工程存在质量上的问题,一、二审法院认定举证责任由重庆xx公司承担并无不当。重庆xx公司撤回了鉴定申请,因其并无充分证据证明其主张,一、二审法院未予支持并无不当。
:该行为不是青岛xx公司实施,不应由其承担相应的责任。即便存在相关情况,也是重庆xx公司欠付工程款导致。
:补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定,青岛xx公司工人多次围堵重庆xx公司的事实有公安机关的警情记录佐证,青岛xx公司亦因此向重庆xx公司出具支付违约金的相应承诺。
:补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定,青岛xx公司工人多次围堵重庆xx公司的事实有公安机关的警情记录佐证,青岛xx公司亦因此向重庆xx公司出具支付违约金的相应承诺。二审法院判决青岛xx公司承担该部分违约金并无不当。
最高人民法院认为,青岛xx公司、重庆xx公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一项、第二项、第五项、第六项的情形,裁定驳回青岛xx公司、重庆xx公司的再审申请。
:鉴定机构对鉴定意见进行了解释说明,并出庭接受质询,鉴别判定程序合法。鉴定意见书采用的计价原则与补充协议约定一致。
:工期延误违约金的计算应依据合同约定和生效判决认定的事实进行,法院会考虑案涉工程真实的情况后酌情调减部分违约金。
:主张工程质量存在问题的一方需承担举证责任,撤回鉴定申请或无充分证据证明其主张的,法院不予支持。
:补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定,且有公安机关的警情记录佐证,法院会支持该部分违约金。
本案再次强调了法院在审理建设工程项目施工合同纠纷时,对鉴定意见的严格审查和对再审新证据的严格认定,确保裁判结果的公平与公正。
随着中美贸易冲突的升级,两国之间大宗商品的贸易流向正逐渐发生明显的变化:以大豆为例,分析人士指出,巴西有望进一步巩固中国最大大豆进口来源国的地位。美国大豆种植户警告,美国大豆可能将永远失去中国市场。
有记者问:据多家报道,消息的人偷偷表示,特朗普政府正准备在关税谈判中向其他几个国家施压,要求其他几个国家限制与中国的贸易往来,以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论?答:我们注意到有关报道。
4月,美国政府挥舞“关税大棒”,国际金价再度刷新历史上最新的记录。在这场全球贸易格局的震荡中,黄金作为终极避险资产的吸引力持续升温,此时,一桩关于美国黄金储备的“罗生门”事件吸引了人们的目光。作为美国最大的黄金储备库,位于肯塔基州的诺克斯堡金库到底有没有黄金?有多少黄金?
浙江宁波慈溪是我国三大家电生产基地之一,其中出口美国的占比约16%。慈溪一家家电企业负责人和记者说,他们跟美国客户签署协议时,对方支付了30%的定金;而同规格洗衣机、冰箱的零部件通用性很强,能达到70%。因此,即便美国客户违约,他们也可将产品重新翻包后再次销售。
白宫近期曾多次表示与墨西哥、日本、欧盟等方的贸易谈判取得所谓“重大进展”。但各方却接连否认了美方的说法。怎么样看待目前与美国接触过的各方的态度?北京外国语大学区域与全球治理研究院教授 崔洪建:目前,针对美国实施的征税政策,世界其他经济体和国家的态度大致可划分为三类。
美国搞关税大战,对中国是好事吗? “当然并非是,但这仗必须打
石家庄女子被家暴后驾车逃跑,致扒车丈夫身亡,一审获刑11年!父亲:她只想逃走
2024年5月20日晚,曹某某和女性朋友外出就餐,丈夫刘某某怀疑有别的男性在场。5月21日凌晨1点多,刘某某酒后回到家中,持刀质问曹某某,与曹某某发生争吵,刘某某逼曹某某一起开车找朋友对质,沿途不停威胁和殴打。
邹市明儿子打生长针5个月长高4.1cm,专家:他的靶身高可能172cm
直播吧04月25日讯 4月23日,奥运冠军、拳击运动员邹市明妻子冉莹颖发布视频,讲述自己带二儿子皓皓咨询营养专家的经历。冉莹颖去年12月中旬开始给二儿子皓皓打生长激素针,在最新视频中她表示,追高已经5个月了,前3个月长了2.6cm。
美国特朗普政府以所谓“让制造业回流美国”为名大打关税战,引发美国内外普遍批评。几次三番对关税政策的“朝令夕改”更是让美国农业界、商界、工业界、政界甚至包括电影行业在内的文艺界感到混乱和恐慌。